DOEPE 29/09/2016 -Fl. 16 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 29/09/2016 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

16 - Ano XCIII • NÀ 183
4º Termo aditivo ao CT.PS.13.5.137 - Prorrogação de prazo
do CT.PS.13.5.137, com valor reajustado e a adequação de
planilha, com supressão de serviços, no percentual de 19,39%,
referente à prestação de serviços administrativos no âmbito
de atuação na Diretoria Regional do Sertão - DRS (Lote 01);
CONTRATADA: LÍDER - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ n° 41.305.228/0001-77. Valor: SUPRESSÃO R$
198.687,77 - VALOR TOTAL R$ 902.269,26. Prazo: 12 meses,
01/07/2016 á 30/06/2017. DATA: 08.08.16. Ilton Santos Alves –
Gestor do Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.OS.15.4.044 - Concessão de reajuste
contratual do CT.OS.15.4.044, referente aos serviços/obras de
perfuração, instalação, eletromecânica e energização de um
poço no Município de Itapissuma - PE (Lote 2). CONTRATADA:
HIDROCON - HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA CNPJ n° 13.647.862/0001-52. Valor: R$ 36.220,22. DATA:
08.08.16. Mariza Brandão Chavez – Gestora do Contrato.
3º Termo aditivo CT.FM.13.3.312 - Prorrogação do
CT.FM.13.3.312/CT. IFPE – CAMPUS CARUARU, referente a
prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário. CONTRATADA: INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO - IFPE - CAMPUS CARUARU - CNPJ n°
10.767.239/0009-00. Prazo: 12 meses, 19/09/2016 a 18/09/2017.
DATA: 09.08.16. Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.
7º Termo aditivo ao CT.PS.11.3.323 - Reajuste contratual
do CT.PS.11.3.323, referente à prestação de serviços de
atendimento personalizado na Compesa. CONTRATADA:
PRIMER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ
n° 11.235.004/0001-75. Valor: R$ 72.3297,15. DATA: 09.08.16.
Rosângela Maria Carneiro de Lima – Gestora do Contrato.
3º Termo aditivo ao CT.OS.14.4.092 - Prorrogação de prazo
do CT.OS.14.4.092, referente à ampliação do sistema de
abastecimento de água da localidade de Tejucupapo, Goiana/PE.
CONTRATADA: GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - CNPJ n° 35.597.061/0001-62. Prazo: 180 dias, 02/10/2016
à 30/01/2017. DATA: 09.08.16.
6° Termo Aditivo ao CT.FM.14.3.034 - Prorrogação do prazo
do CT.FM.14.3.034. PSHPE Nº 005/2014. CONTRATADA:
SISTEMAL LTDA - CNPJ n° 04.961.060/0001-21. Prazo: 100
dias, 10/08/2016 à 17/11/2016. DATA: 09.08.16. Jamil Matos
Souza – Gestor do Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.PS.14.5.091 - Prorrogação do prazo do
CT.PS. 14.5.091,referente à elaboração de diagnóstico do sistema
existente, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos
complementares, visando a adequação/ampliação do sistema de
abastecimento de água da cidade de Escada/PE. CONTRATADA:
PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA
- CNPJ n° 35.808.088/001-57. PRAZO: 265 dias, 13/08/2016 à
09/02/2017. DATA: 11.08.2016. Percilla Deluse Bezerra da Silva
– Gestora do Contrato.
6º Termo aditivo ao CT.PS.12.2.243 - Adequação de planilha, com
a supressão, no percentual de 12,77% e a prorrogação de prazo,
com valor devidamente reajustado do CT.PS.12.2.243, referente
à prestação de serviços de apoio técnico/administrativo para
desenvolvimento das atividades diretas e indiretas (sistemáticas
e continuadas), relacionadas as seguintes áreas: aquisições
(compras), transporte e armazenamento (logísticas) e controle de
qualidade de materias e equipamentos e demais áreas correlatas.
CONTRATADA: INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
– ME – CNPJ: 12.778.433/0007-51. Prazo: 12 meses, 07/08/2016
à 06/08/2017. Valor: SUPRESSÃO R$ 216.577,32 REAJUSTE R$
87.710,47 PRORROGAÇÃO R$ 1.479.204,12 VALOR TOTAL R$
1.566.914,59. DATA: 11.08.16. José Carlos de Oliveira – Gestor
do Contrato.
Termo Rerratificação ao 8° AD do CT.PS.12.5.344 Rerratificação da Cláusula Primeira do 8º Termo Aditivo ao
CT.PS.12.5.344, referente à Prestação de serviços de Controle
e Monitoramento Operacional dos SAA e SES das GNR’s São
Francisco e Moxotó. Prorrogação do prazo contratual, por 12
meses, com valor reajustado de 23,7% para o montante A e
16,66% do CT.PS. 12.5.344. CONTRATADA: REAL ENERGY
LTDA. CNPJ n° 41.116.138/0001-38. DATA: 12.08.16.
2° Termo Aditivo ao CT.PS.14.4.266 – Prorrogação de prazo do
CT.PS.14.4.266, o qual se refere à prestação de serviços de coleta
de resíduos sólidos das unidades da Compesa. CONTRATADA:
ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO
LTDA - CNPJ n° 01.459.413/0001-00. Valor: R$ 91.573,20.
Prazo: 12 meses, 11/09/2016 a 10/09/2017. DATA: 12.08.16.
João Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
7° Termo Aditivo ao CT.PS.13.3.402 – O reajustamento de
preços referente ao montante “A” do CT.PS.13.3.402, referente
á prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização.
CONTRATADA: PROSERVIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
- CNPJ n° 08.584.379/0001-36. Valor: R$ 362.758,50. DATA:
15.08.16. João Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.OS.16.4.053 - A retificação do texto
da CLÁUSULA SÉTIMA do CT.OS.16.4.053, referente às
obras e serviços de substituição de redes e placas danificadas
no atracadouro do Porto do Recife. CONTRATADA: CAP
ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ n° 11.116.202/0001-10. DATA:
15.08.16. Renner Pedroza Pereira – Gestor do Contrato.
6º Termo aditivo ao CT.LC.12.5.290 - Locação de 35 veículos,
do tipo MOTOCICLETA, ano/fabricação mínimo 2011, ano/modelo
2011 para uso em terrenos urbanos, rurais e estrada, com baú
preto de capacidade mínima de 351, motor de 01 cilindro, 04
tempos, no mínimo 124,72 cm³ de cilindradas e no mínimo
11,60 cv, torque no mínimo de 1,06kgfm, combustível a gasolina,
cambio com no mínimo 05 velocidades, tanque de combustível
com capacidade mínima de 12 litros, partida elétrica, cor sólida,
referente ao (lote 02). CONTRATADA: LOQUIPE – LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA - CNPJ n°
40.884.405/0001-54. Valor: R$ 233.448,60. Prazo: 12 meses,
01/10/2016 à 30/09/2017. DATA: 15.08.16. João Henrique da C.
R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.LC.15.6.343 - A renovação do prazo do
CT.LC.15.6.343, referente a locação do imovel, de propriedade da
LOCADORA, situado à Rua João da Mata Modesto, n° 09, Centro,

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Floresta – PE, CEP: 56.400-000. CONTRATADA: ADELINA
MARGARIDA DE ARAÚJO - CPF n° 077.924.094-49. PRAZO:
12 meses, 09/11/2016 a 08/11/2016. DATA: 16.08.16. Waldomiro
Freire de Sá – Gestor do Contrato.
4º termo aditivo ao CT.LC.12.6.261 - Renovação do
CT.LC.12.6.261, com preço reajustado, referente à locação
do imóvel, de propriedade do Locador, Situado na Rua José
Mariano, nº 65, 2º Piso. Loja 17, Bezerros Shopping, Bezerros/
PE. CONTRATADA: VICTOR HUGO ASSIS COSTA - CPF
n° 075.657.974-05. Valor: R$ 21.778,92. Prazo: 12 meses,
12/05/2016 à 11/05/2017. DATA: 13.07.16. José Antônio Soares
da Silva – Gestor do Contrato.
3º Termo aditivo ao CT.PS.13.6.024 - Prorrogação de prazo
do CT.PS.13.6.024, referente à Conservação e manutenção de
SES na GNR AGRESTE CENTRAL. CONTRATADA: RIO UNA
SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ n° 08.488.802/0001-02.
Valor: R$ 697.903,68. Prazo: 12 meses, 01/03/2016 à 29/02/2017.
DATA:16.08.16. Glauber Borba Rocha – Gestor do Contrato.
Termo de Encerramento ao CT.PS.11.2.346 - Declarar o
encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações
pelas partes do CT.PS.11.2.346, de 09/12/2011, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de consultoria e assessoria na áreas de gestão corporativa
planejamento fincairo e análise de viabilidade e acompanhamento
de projetos. CONTRATADA: JRMR PEREIRA ME - CNPJ n°
12.029.500/0001-35. DATA: 16.08.16. Eduardo Cunha Sabino –
Gestor do Contrato.
7º Termo aditivo ao CT.OS.13.6.146 - Revisão dos custos
unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do
CT.OS.13.6.146, em decorrência da oneração; bem como a
alteração de cláusula contratual, do contrato, correspondente às
obras e serviços de implantação da Adutora do Agreste - Lote 1
- Arcoverde/Caruaru. CONTRATADA: CONSÓRCIO ADUTOR
AGRESTE - L1 - CNPJ n° 18.081.808/0001-06. Valor: Onerado
o valor R$ 402.256.124,01 sendo R$1.281.275,64 referentes à
diferença dos valores onerados e desonerados que serão objeto
do ressarcimento pela Compesa. DATA: 16.08.16. Antônio Batista
de Souza Filho – Gestor do Contrato.
8º Termo aditivo ao CT.OS.13.6.146 - Adequação de planilha,
com supressão de 4,48% e acréscimo de 4,16% do contrato
CT.OS.13.6.146, correspondente às obras e serviços de
implantação da Adutora do Agreste- Lote 1 - Arcoverde/Caruaru.
CONTRATADA: CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L1 - CNPJ
n° 60.625.829/0001-01. Valor: Acréscimo R$ 16.661.155,84 supressão R$ 17.942.431,49. DATA: 16.08.16. Antônio Batista de
Souza Filho – Gestor do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.LC.12.5.206 - A prorrogação de prazo e o
acréscimo de serviços, no percentual de 0,84745%, do 2° Termo
Aditivo ao CT.LC.12.5.206, referente à locação de 200 veículos,
do tipo passeio, ano fabricação mínimo 201, ar condicionado, 5
portas, vidro e travas elétricas, bi-combustível (álcool/gasolina),
potência mínima 65 CV, motorização mínima 1.0, transmissão
manual, câmbio de 05 marchas para frente e 01 à ré, capacidade
para 05 pessoas, capacidade de carga útil mínima de 400kg, na
cor cinza, jogo de tapetes de borracha no piso, frisos laterais,
protetor de carter e todos os equipamentos de exigidos pelo
CONTRAN. CONTRATADA: ANDRADE BARROS LOGÍSTICA
E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ n° 04.741.395/0001-34. Prazo:
12 meses, 01/10/2016 a 30/09/2017. Valor: R$ Acréscimo R$
12.019,20. DATA: 17.08.16. João Henrique da C. R. Cavalcanti
– Gestor do Contrato.
4° Termo Aditivo ao CT.OS.15.4.032 - Adequação de planilha,
com o acréscimo de serviços, no percentual de 5,72% e supressão
de serviços, no percentual de 5,72%, sem acréscimo de valor, do
contrato CT.OS. 15.4.032, referente à ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário do Município de Paulista – PE – 1ª Etapa –
Subsistema 0 (zero). CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIEDRO
LTDA - CNPJ n° 10.634.830/0001-24. Valor: Acréscimo R$
1.191.878,31 Supressão R$ 1.191.878,31. DATA: 17.08.16.
Otávio Gusmão da Cunha Amaral – Gestor do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.OS.13.5.387- A prorrogação do prazo do
contrato CT.OS. 13.5.387, referente aos serviços de manutenção
do sistema de esgotamento sanitário de Petrolina e Dormentes.
CONTRATADA: FALCÃO ENGENHARIA LTDA-EPP - CNPJ n°
15.023.999/0001-61. Valor: R$ 478.603,54. Prazo: 06 meses,
17/07/2016 a 16/01/2016. DATA: 18.08.16. Vinícius Correia de
Araújo – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.LC.15.6.279 - A renovação do
CT.LC.15.6.279, referente à locação do imóvel, de propriedade do
LOCADOR, situado na Rua João Chagas, n° 56, térreo, centro,
Toritama/PE, destinado ao funcionamento da CRE Toritama
e Atendimento ao Cliente da COMPESA. CONTRATADA:
SEVERINO CAVALCANTI DE SOUZA - CPF n° 024.204.734-34.
Prazo: 12 meses, 01/09/2016 à 31/08/2017. Valor: R$ 13.461,48.
DATA: 18.08.16. Itaguaci Gomes Maciel – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.LC.15.6.278 - A renovação do
CT.LC.15.6.278, referente a locação do imóvel de propriedade
do LOCADOR, situada na Rua Padre Tejo, s/n Frei Miguelinho/
PE, destinado a sede do EAL Frei Miguelinho da COMPESA.
CONTRATADA: ROBERTO PEREIRA DE MELO - CPF n°
435.756.764-53. Prazo: 12 meses, 01/09/2016 à 31/08/2017.
Valor: R$ 7.115,88. DATA: 18.08.16. Itaguaci Gomes Maciel –
Gestor do Contrato.
12º Termo aditivo ao CT.OS.12.4.349 – A suspensão por 60
(sessenta) dias do CT.OS. 12.4.349, correspondente a execução
de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos
bairros de Macaxeira e Burity (D-10), Casa Forte (D-11), Alto
Santa Izabel e Alto do Mandu (D-12), Parnamirim (D-13), Casa
Amarela (D-15), Arruda e Água Fria (D-17A), Campo Grande e
Hipódromo (D-18) e Cajueiro (D-21) – Recife/PE. CONTRATADA:
GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n°
05.790.272/0001-56. Prazo: 60 dias, 28/08/2016 a 26/10/2016.
DATA: 18.08.16. Paulo Alves de Oliveira Filho – Gestor do
Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.OS.15.5.312 - Prorrogação do prazo, e a
adequação de planilha com acréscimo de serviço, no percentual
de 4,14% e a supressão de serviços, no percentual de 11,54% do
CT.OS.15.5.312, referente às obras e aos serviços de perfuração,
instalação eletromecânica e energização do poço tubular profundo

(p.9.10-pl) destinado ao reforço do sistema de abastecimento de
água de nossa prata, em Maranguape, município de Paulista-PE.
CONTRATADA: AQUAGEO PROJETOS E PERFURAÇÕES
LTDA - EPP - CNPJ n° 34.117.523/0001-34. Prazo: 150 dias,
14/07/2016 à 12/12/2016. Valor: Acréscimo R$ 39.963,05 Supressão R$ 111.504,12. DATA: 22.08.16. Robson Xavier Duarte
– Gestor do Contrato.
9º Termo aditivo ao CT.PS.11.5.366 - Correção da Cláusula
primeira do 8º Termo Aditivo ao CT.PS.11.5.366, referente à
prestação de serviços contínuo de reposição de pavimento em
paralelepípedos graníticos e asfáltica nas ruas da cidade de
Petrolina. CONTRATADA: KAENA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
- CNPJ n° 02.297.922/0001-38. DATA: 20.07.16. Vinícius Correia
de Araújo – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.OS.15.5.380 - Revisão da planilha
de quantidade e preços CT.OS.15.5.380, o qual se refere à
prestação dos serviços de estudos e projetos para implantação
da Adutora de Custódia/PE, a partir do eixo leste da transposição
do Rio São Francisco. CONTRATADA: ARCO PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n° 12.618.864/0001-50. VALOR:
Novo valor contrato R$ 371.902,73. DATA: 27.08.16. Luciana
Nunes da Silva – Gestora do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.OS.14.6.332 - Adequação de planilha,
com acréscimo de serviços de 3,96% ao valor original do contrato
e; 1.2., a correção do percentual de acréscimo indicado no 4º
termo aditivo, todos, referente de implantação de sistema de
esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de
esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgotos - EEE,
emissário de recalque, Estação de tratamento de Esgotos - ETE e
ligações domiciliares, na Cidade de Tacaimbó/PE. CONTRATADA:
FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ
n° 35.541.010/0001-19. VALOR: Fica o Contrato, acrescido
da importância total de R$ 459.377,69, sendo R$ 427.050,00
referente aos 3,96% de acréscimo ao valor original do contrato e o
restante alusivo ao seu reajuste. DATA: 29.08.16. Antônio Batista
de Souza Filho – Gestor do Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.OS.14.6.070 - Obras para a Construção
do Sistema de Esgotamento Sanitário de Surubim/PE.
CONTRATADA: MRM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ n°
13.578.869/0001-60. Valor: SUPRESSÃO R$ 1.252.424,62
ACRÉSCIMO R$ 1.252.424,62 VALOR R$ 69.577.500,56. DATA:
30.08.16.
1º Termo aditivo ao CT.PS.16.2.073 - Alteração da CLÁUSULA
SEXTA, especificamente os ITENS 6.18 e 6.19 do CT.PS. 16.2.073,
referente à contratação através de pregão presencial pela maior
oferta, de instituição financeira, doravante denominada banco,
para prestação de serviço de pagamento da folha salário dos
empregados ativos e pensionistas da COMPESA. CONTRATADA:
BANCO BRADESCO S.A - CNPJ n° 60.746.948/0001-12. DATA:
30.08.16. Gilson José Rocha – Gestor do Contrato.
ATA
PROCESSO: CI Nº 072/2016 – CSL, DE 01/08/2016. PGE SRP
Nº 087/2016 - PROCESSO COMPESA Nº 006277/2016. GED
Nº 1154947 – ARP Nº 142/2016; CONTRATADA: A.R.I. BRASIL
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ
n° 14.262.733/0001-09; OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA
CONTROLADORA DE NÍVEL DN 250MM, 400MM E 500MM.;
VALOR: 51.999,80; RECURSOS: COMPESA E OUTROS;
PRAZO: 12 meses; PA: 000460/2016; DATA: 03.08.16.
PROCESSO: CI Nº 072/2016 – CSL, DE 01/08/2016. PGE SRP
Nº 087/2016 . PROCESSO COMPESA Nº 006277/2016. GED Nº
1154947 – ARP Nº 143/2016; CONTRATADA: BERMAD BRASIL
INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA - CNPJ n° 01.000.334/000128; OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA CONTROLADORA DE
NÍVEL DN 250MM, 400MM E 500MM.; VALOR: 282.248,52;
RECURSOS: COMPESA E OUTROS; PRAZO: 12 meses; PA:
000460/2016; DATA: 03.08.16.
PROCESSO: CI Nº 058/2016 – CEL1, DE 01/08/2016, PGE SRP
Nº 090/2016 – SRP. PROCESSO COMPESA Nº 6279/2016.
GED Nº 1154918 - ARP Nº 144/2016 – CONTRATADA: SAINTGOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - CNPJ N° 28.672.087/002882; OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO
K7 (DN 200, 800 E 900MM) E LUVA DE CORRER DE FERRO
FUNDIDO DN 800MM(Lotes 01, 02 E 03); VALOR: 9.563.268,00;
RECURSOS: COMPESA E OUTROS; PRAZO: 12 meses; PA:
000464/2016; DATA: 03.08.16.
PROCESSO: CI Nº 059/2016 – CEL1, DE 10/08/2016. PGE RP Nº
081/2016 – CEL1, PROCESSO nº 6264/2016. GED nº 1154763. ARP Nº 145/2016 - CONTRATADA: DIFERENCIAL COMÉRCIO
ATACADISTA EIRELI EPP - CNPJ N° 09.617.964/0001-58;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA; VALOR:
31.896,70; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
377/2016; DATA: 11.08.16.
PROCESSO: CI Nº 059/2016 – CEL1, DE 10/08/2016.
PGE RP Nº 081/2016 , PROCESSO nº 6264/2016. GED nº
1154763. - ARP Nº 146/2016 - CONTRATADA: TUTTO LIMP
DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ N° 09.617.964/0001-58;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA; VALOR:
43.158,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
377/2016; DATA: 15.08.16.

Recife, 29 de setembro de 2016
PROCESSO: CI Nº 075/2016 – CSL, DE 12/08/2016. PGE RP Nº
018/2016, PROCESSO nº 6122/2016. GED nº 1148655. - ARP Nº
149/2016 - CONTRATADA: B&B MATERIAL HIDRÁULICO LTDA
ME - CNPJ n° 11.161.972/0001-84; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
CURVA PVC, REDUÇÃO PVC, CRUZETA PVC, LUVA PVC E PVC
DEFOFO, BUCHA REDUÇÃO PVC, NÍPEL PVC, JOELHO PVC,
TÊ PVC, CAP PVC, REGISTRO PVC E TORNEIRA PVC; VALOR:
84.050,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
139/2016; DATA: 15.08.16.
PROCESSO: CI Nº 075/2016 – CSL, DE 12/08/2016. PGE RP Nº
018/2016, PROCESSO nº 6122/2016. GED nº 1148655. - ARP
Nº 150/2016 - CONTRATADA: MMG COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME - CNPJ n° 07.534.344/0001-20; OBJETO: AQUISIÇÃO
DE CURVA PVC, REDUÇÃO PVC, CRUZETA PVC, LUVA PVC E
PVC DEFOFO, BUCHA REDUÇÃO PVC, NÍPEL PVC, JOELHO
PVC, TÊ PVC, CAP PVC, REGISTRO PVC E TORNEIRA PVC;
VALOR: 74.286,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12
meses; PA: 139/2016; DATA: 15.08.16.
PROCESSO: CI Nº 060/2016 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 10/08/2016. PREGÃO ELETRÔNICO RP
Nº 102/2016. PROCESSO COMPESA Nº 006309/2016. GED Nº
1156491. ARP Nº 151/2016 - CONTRATADA: RELUZ NORDESTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ n° 05.862.270/000125; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO;
VALOR: 9.677.220,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12
meses; PA: 000524/2016; DATA: 15.08.16.
PROCESSO: CI Nº 073/2016 – CSL, DE 11/08/2016, PGE
SRP Nº 091/2016. PROCESSO COMPESA Nº 006281/2016.
GED Nº 1155836. - ARP Nº 152/2016 - CONTRATADA: P.H.
SPINELLI GOMES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ
n° 08.892.068/0001-34; OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLAR
DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA TUBOS
DEFOFO/FOFO COM ABRAÇADEIRA AÇO INOXIDÁVEL
(LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07); VALOR: 1.085.825,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000465/2016;
DATA: 16.08.16.
PROCESSO: CI Nº 074/2016 – CSL, DE 12/08/2016. PGE SRP
Nº 073/2016 - CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006241/2016.
GED Nº 1153303. - ARP Nº 153/2016 - CONTRATADA:
DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ n°
71.619.928/0002-88; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES
EM PVC PARA TUBOS EM PVC, ANÉIS EM BORRACHA PARA
TUBOS PVC E FITA VEDA ROSCA (Lote 03); VALOR: 26.650,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000358/2016;
DATA: 17.08.16.
PROCESSO: CI Nº 074/2016– CSL, DE 12/08/2016. PGE SRP
Nº 073/2016 - CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006241/2016.
GED Nº 1153303. - ARP Nº 154/2016 - CONTRATADA:
M.M.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ n°
07.534.344/0001-20; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES
EM PVC PARA TUBOS EM PVC, ANÉIS EM BORRACHA PARA
TUBOS PVC E FITA VEDA ROSCA ( Lote 09); VALOR: 15.352,80;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000358/2016;
DATA: 17.08.16.
PROCESSO: CI Nº 074/2016 – CSL, DE 12/08/2016. PGE
SRP Nº 073/2016. PROCESSO COMPESA Nº 006241/2016.
GED Nº 1153303. - ARP Nº 155/2016 - CONTRATADA:
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES – CENTRO
OPERACIONAL DE ESCADA - CNPJ n° 84.684.455/001216; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC PARA
TUBOS EM PVC, ANÉIS EM BORRACHA PARA TUBOS
PVC E FITA VEDA ROSCA ( Lote 02, 07 e 13); VALOR:
262.889,20; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses;
PA: 000358/2016; DATA: 18.08.16.
PROCESSO: CI Nº 074/2016 – CSL, DE 12/08/2016. PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 073/2016 - CSL. PROCESSO COMPESA
Nº 006241/2016. GED Nº 1153303. - ARP Nº 156/2016 CONTRATADA: PONTO CERTO MATERIAIS ELÉTRICOS E
HIDRÁULICOS LTDA - ME - CNPJ n° 10.821.336/0001-79;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC PARA TUBOS
EM PVC, ANÉIS EM BORRACHA PARA TUBOS PVC E FITA
VEDA ROSCA (Lote 16); VALOR: 153.846,00; RECURSOS:
COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000358/2016; DATA:
18.08.16.
PROCESSO: CI Nº 076/2016 – CSL, DE 26/08/2016. PGE RP Nº
042/2016, PROCESSO nº 6198/2016. GED nº 1149317. - ARP Nº
157/2016 - CONTRATADA: SULZER PUMPS WASTERWATER
BRASIL LTDA - CNPJ n° 77.153.260/0001-21; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEIS (LOTE 01);
VALOR: 7.974,98; RECURSOS: COMPESA E OUTROS;
PRAZO: 12 meses; PA: 099/2016; DATA: 30.08.16.
PROCESSO: CI Nº 062/2016 – CEL1, DE 26/08/2016. PGE RP
Nº 060/2016, PROCESSO nº 6153/2016. GED nº 1148651. - ARP
Nº 158/2016 - CONTRATADA: AG TECH SISTEMAS EIRELI
EPP - CNPJ n° 59.543.447/0001-50; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
QUADROS E MÓDULOS DE COMANDO (LOTES 01, 03 E 04);
VALOR: 1.269.729,98; RECURSOS: COMPESA E OUTROS;
PRAZO: 12 meses; PA: 97/2016; DATA: 30.08.16.

PROCESSO: CI Nº 059/2016 - CEL1, PROCESSO Nº 6264/2016.
GED Nº 1154763. - ARP Nº 147/2016 - CONTRATADA: NUTRINE
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME - CNPJ
N° 11.030.605/0001-41; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA; VALOR: 50.080,75; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 377/2016; DATA: 11.08.16.

PROCESSO: CI Nº 064/2016 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 26/08/2016. PREGÃO ELETRÔNICO
RP Nº 103/2015. PROCESSO COMPESA Nº 005836/2015. GED
Nº 1138778. - ARP Nº 159/2016 - CONTRATADA: POLIERG
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ n° 45.010.717/000152; OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS POLIETILENO
ALTA DENSIDADE (PED) 560MM; VALOR: 2.470.000,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000529/2015;
DATA: 30.08.16.

PROCESSO: CI Nº 075/2016 – CSL, DE 12/08/2016. PGE RP Nº
018/2016 – CSL, PROCESSO nº 6122/2016. GED nº 1148655.
- ARP Nº 148/2016 - CONTRATADA: TIGRE S.A - TUBOS E
CONEXÕES - CENTRO OPERACIONAL DE ESCADA/PE CNPJ n° 84.684.455/0012-16; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURVA
PVC, REDUÇÃO PVC, CRUZETA PVC, LUVA PVC E PVC
DEFOFO, BUCHA REDUÇÃO PVC, NÍPEL PVC, JOELHO PVC,
TÊ PVC, CAP PVC, REGISTRO PVC E TORNEIRA PVC; VALOR:
119.340,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
139/2016; DATA: 15.08.16.

PROCESSO: CI Nº 065/2016 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 26/08/2016. PREGÃO ELETRÔNICO
RP Nº 103/2016. PROCESSO COMPESA Nº 006329/2016. GED
Nº 1149732. - ARP Nº 160/2016 - CONTRATADA: ESTEVES
& PROTTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ n°
05.908.432/0001-19; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS
A COMBUSTÃO E MONOBLOCO; VALOR: 83.050,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000151/2016;
DATA: 30.08.16.
(F)